Com relação à utilização do AUTOCAD 2015, julgue o próximo item. A função do botão , acessado por meio da aba Home do painel Modify, é copiar um ou mais elementos selecionados para local devidamente marcado pelo usuário no desenho.
84 questões da prova Diversas 2016, com gabarito oficial conferido. As duas primeiras são gratuitas.
Com relação à utilização do AUTOCAD 2015, julgue o próximo item. A função do botão , acessado por meio da aba Home do painel Modify, é copiar um ou mais elementos selecionados para local devidamente marcado pelo usuário no desenho.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento de água e de efluentes. Os tanques sépticos são utilizados para a purificação dos esgotos, pela redução da carga orgânica. Entre os tipos de tanques sépticos, os mais eficientes para a decantação de sólidos são os cilíndricos.
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação,
canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. Embora requeira elevado recurso financeiro, a restauração da vegetação florestal pela técnica da nucleação é indicada para áreas degradadas bastante extensas.
No que se refere a programação e acompanhamento de obras, julgue os itens subsequentes. As informações sobre quantidades e duração dos serviços são dados utilizados para subsidiarem a análise de desempenho de prazo da obra.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens. O coeficiente do concreto usinado bombeável da composição indica uma perda esperada de 8% de massa na execução do serviço.
Julgue os itens subsequentes, relativos aos canais, túneis e bueiros. Um canal trapezoidal somente funcionará com seção de máxima eficiência se seu formato for um semi-hexágono regular.
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. Em se tratando de sistema supervisionado, o controle da partida do funcionamento das estações de bombeamento em projetos de irrigação, de suas operações e de seu desligamento é realizado por unidades terminais remotas, sem a assistência do pessoal da estação. Esse tipo de sistema exige uma série de dados para implantar a lógica de controle e iniciar a ação de controle requerida.
Por ocasião da fiscalização de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do canteiro de obras de uma construtora, foram realizadas as seguintes constatações: I o canteiro de obras possuía quarenta e cinco empregados; II segundo o cronograma físico, a duração da obra é de quatro meses; III o canteiro de obras não possui comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), mas possui uma comissão provisória de prevenção de acidentes; IV um operário não usava o equipamento de proteção individual (EPI) porque não tinha dinheiro para comprá-lo; V a empresa não possui programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT); VI o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) foi elaborado pelo engenheiro civil que atuava como responsável técnico da obra; VII a construtora não elaborou programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) para aplicar no canteiro de obras. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Não há irregularidade no item III, uma vez que a duração da obra é inferior a seis meses.
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra. Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
O registro no diário de obras será suficiente para garantir ao contratado a dilação de prazo de execução, dispensando-se a apresentação de boletins meteorológicos e a análise de cronograma.
Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Seria uma opção apropriada para o trabalho desse pintor o uso da tinta esmalte, que é mais adequada e usual para pintura de paredes internas.
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada. Para obter a TIR do projeto de construção da linha de transmissão, é necessário calcular a taxa de juros que torna o VPL igual a zero.
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. O início do planejamento da obra está condicionado à emissão da licença de instalação.
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços no limite de até 50% do valor inicial do contrato.
Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Na falta de vibrador mecânico, o adensamento pode ser realizado manualmente.
Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. No processo de vibração mecânica, deve-se evitar encostar a agulha na armação da laje.
Julgue os itens seguintes, relativos a segurança e higiene do trabalho em canteiro de obras. De acordo com as normas pertinentes, as instalações sanitárias devem ter paredes de material resistente e lavável, sendo vedado o uso de madeira nessas instalações.
De acordo com os conceitos básicos e a aplicação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue os itens subsecutivos. Nas situações em que o IBGE não obtém informações suficientes, são atribuídos preços de insumos para garantir que o SINAPI possua preço de referência atualizado para todos os insumos em todas as localidades.
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama
apresentados, julgue os itens a seguir. O caminho crítico do diagrama de flechas é definido pela sequência das seguintes atividades: A-B-C-D-G-H.
Julgue os itens a seguir, relativos a custos e encargos financeiros de uma empresa responsável por obras de edificação. A administração central engloba todos os custos administrativos da sede e do canteiro de obras.
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada. O projeto de construção da linha de transmissão é considerado viável econômica e financeiramente quando o resultado do cálculo do VPL é maior que zero.
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada. O payback simples tem como objetivo calcular o período (prazo) que a empreiteira irá precisar para recuperar contabilmente o capital investido no projeto de construção da linha de transmissão.
De acordo com os conceitos básicos e a aplicação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue os itens subsecutivos. Para garantir uniformidade na orçamentação com base no SINAPI, os percentuais de encargos sociais incidentes sobre os insumos de mão de obra são calculados mediante uma média ponderada nacional.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento de água e de efluentes. Em lagoas facultativas, observa-se o seguinte processo: as bactérias aeróbias consomem o oxigênio livre da água, do que resultam, como subproduto, água, gás carbônico e nutriente; as algas consomem o gás carbônico e o nutriente, liberando oxigênio.
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. Para o dimensionamento do extravasor de barragens, é suficiente a análise dos seguintes parâmetros hidrológicos: intensidade de precipitação e vazão máxima de enchente.
Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Houve um equívoco da parte do pintor: a aplicação do selador deve ser feita sobre a tinta já seca, após a última demão.
Um pintor, ao executar a pintura de paredes internas em uma obra, diluiu a tinta PVA com água e, somente após a segunda demão, aplicou um selador transparente sobre a tinta ainda fresca. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. A diluição da tinta PVA com água foi adequada, caso tenha sido obedecida a proporção especificada pelo fabricante.
Ao assumir a fiscalização do contrato de uma obra pública, o responsável observou que o prazo de execução dos serviços era maior que o prazo de vigência contratual. Nessa situação hipotética, caso se adotasse um prazo de vigência indeterminado, não haveria problemas no contrato público.
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado
registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra. Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. O acréscimo de prazo de execução afeta os custos com administração local.
Por ocasião da fiscalização de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do canteiro de obras de uma construtora, foram realizadas as seguintes constatações: I o canteiro de obras possuía quarenta e cinco empregados; II segundo o cronograma físico, a duração da obra é de quatro meses; III o canteiro de obras não possui comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), mas possui uma comissão provisória de prevenção de acidentes; IV um operário não usava o equipamento de proteção individual (EPI) porque não tinha dinheiro para comprá-lo; V a empresa não possui programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT); VI o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) foi elaborado pelo engenheiro civil que atuava como responsável técnico da obra; VII a construtora não elaborou programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) para aplicar no canteiro de obras. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Como a empresa elaborou o PPRA, não há obrigatoriedade da elaboração do PCMSO.
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O órgão contratante deve prever os recursos orçamentários específicos que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no curso do exercício financeiro, de acordo com o cronograma físico-financeiro.
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. Caso, após o início de determinada obra, tenha sido registrado no diário de obras um período chuvoso excepcional com duração de três meses, com consequente alteração do prazo e das respectivas etapas de execução, então o cronograma físico-financeiro deve ser ajustado.
Julgue os itens seguintes, relativos a segurança e higiene do trabalho em canteiro de obras. Os lavatórios devem ser instalados a uma altura de 0,9 m.
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens
a seguir. As despesas relativas a mobilização e desmobilização e instalação de canteiro devem estar contempladas no cálculo da composição do BDI.
De acordo com os conceitos básicos e a aplicação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), julgue os itens subsecutivos. Na metodologia adotada pelo SINAPI, são empregados os menores valores para os preços dos insumos coletados.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens. Uma equipe composta por um carpinteiro, dois pedreiros e um servente que trabalhem com a produtividade descrita na composição apresentada, tem capacidade para produzir 1 m³ de concretagem de parede em 0,724 horas.
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. É indicado o uso de tapete drenante horizontal em barragem de terra com fundação permeável exposta com cut-off positivo (pequena profundidade) e com seção heterogênea se a permeabilidade da fundação for duvidosa e não houver possibilidade de erosão regressiva.
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. Após a emancipação de um projeto de irrigação, as funções de controle do uso da água e de assistência técnica em produção agrícola deixam de ser do órgão público, passando ao distrito de irrigação.
A respeito de lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas de cerâmica, julgue os itens seguintes. A tecnologia de lajes pré-moldadas treliçadas se restringe a coberturas, sendo vedada sua utilização como laje de pavimento, pois suas estruturas são pouco resistentes.
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
Caso sejam verificadas falhas no piso após o aceite do serviço por parte da fiscalização, o contratado será obrigado a sanar os problemas, sem direito a cobrar os custos pelo retrabalho.
O engenheiro de uma empreiteira recebeu a tarefa de, mediante técnicas de análise de investimento, realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira de um projeto de construção de uma linha de transmissão. As técnicas selecionadas pelo engenheiro foram a payback simples, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Considerando as técnicas usadas pelo engenheiro, julgue os itens subsequentes, acerca da situação apresentada. Se a taxa de remuneração de mercado for maior que a TIR, o projeto de construção da linha de transmissão será considerado viável econômica e financeiramente.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens. Durante a execução do serviço, o vibrador de imersão possui mais tempo improdutivo do que produtivo.
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test). O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionasse três corpos de prova que serviriam para testar a resistência do concreto em laboratório para a concretagem de pilares de um andar da edificação com volume correspondente a 9 m 3 . Durante
a concretagem da laje, para acelerar o adensamento do concreto, o encarregado colocou o vibrador de imersão em contato com as paredes das fôrmas e ferragens já concretadas. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos. Para a realização dos ensaios de resistência do concreto dos pilares em laboratório, o engenheiro deveria ter confeccionado pelo menos um corpo de prova para cada metro cúbico de concreto.
Por ocasião da fiscalização de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do canteiro de obras de uma construtora, foram realizadas as seguintes constatações: I o canteiro de obras possuía quarenta e cinco empregados; II segundo o cronograma físico, a duração da obra é de quatro meses; III o canteiro de obras não possui comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), mas possui uma comissão provisória de prevenção de acidentes; IV um operário não usava o equipamento de proteção individual (EPI) porque não tinha dinheiro para comprá-lo; V a empresa não possui programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT); VI o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) foi elaborado pelo engenheiro civil que atuava como responsável técnico da obra; VII a construtora não elaborou programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) para aplicar no canteiro de obras. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. O engenheiro civil que atuava como responsável técnico da obra poderia ter elaborado o PPRA se possuísse curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho.
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir. Se o gerente da construtora refizer o planejamento da obra, reduzindo em um dia a duração dos serviços de instalações, o prazo total da obra será reduzido de um dia.
Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. A apropriação dos serviços é uma ferramenta gerencial que permite à construtora controlar seus custos.
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. A mão de obra para concretagem é considerada nos custos do serviço representado pela ficha de composição da tabela I.
Os responsáveis pela fiscalização de uma obra identificaram que as portas de vidro temperado apresentavam dimensões divergentes das apresentadas no projeto, além de não possuírem os respectivos furos para instalação das ferragens. Verificaram também que o instalador do telhado havia argamassado as cumeeiras e os espigões. Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens. Os vidros temperados sem furação e com dimensões incorretas podem ser furados e cortados na própria obra, desde que a construtora se responsabilize pela garantia do produto.
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação, canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. Os reservatórios off-line são utilizados para reduzir o volume armazenado, funcionando com um sistema de bombeamento, o que reduz a necessidade de se escavar abaixo da cota do sistema de drenagem para esgotar o volume que tenha excedido a capacidade de drenagem.
Julgue os itens seguintes, relativos a segurança e higiene do trabalho em canteiro de obras. A instalação sanitária deve ser constituída de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de até vinte trabalhadores.
A respeito de lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas de cerâmica, julgue os itens seguintes. Apesar de as vigotas serem pré-fabricadas, deve-se escorar a estrutura durante a concretagem.
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em
50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Para pagamento do excedente de piso, o fiscal poderá compensar na medição a inserção de outros serviços não executados no período, desde que não haja desequilíbrio financeiro no contrato.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens. Apesar de o coeficiente do servente ser maior do que o do pedreiro, não é possível afirmar qual dessas categorias representa maior custo na produção da concretagem de parede.
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. O projeto básico deve ser elaborado após a conclusão do projeto executivo e antes da execução da obra.
Julgue os itens subsequentes, relativos aos canais, túneis e bueiros. O escoamento gradualmente variado acontece em canais prismáticos, a montante de vertedores, enquanto o escoamento rapidamente variado acontece no ressalto hidráulico, quando passa de supercrítico para subcrítico.
Julgue os itens subsequentes, relativos a irrigação. A irrigação por pivô central é um método de irrigação mecanizado, enquanto a microaspersão é um método fixo que distribui a água de forma pontual.
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test). O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionasse três corpos de prova que serviriam para testar a resistência do concreto em laboratório para a concretagem de pilares de um andar da edificação com volume correspondente a 9 m 3 . Durante a concretagem da laje, para acelerar o adensamento do concreto, o encarregado colocou o vibrador de imersão em contato com as paredes das fôrmas e ferragens já concretadas. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos. O engenheiro contrariou recomendação de procedimento de recebimento de concreto ao indicar o uso do primeiro jato de concreto para o ensaio de abatimento.
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. No BDI a contratada deve prever as despesas financeiras com tributos.
Com relação aos reservatórios de cheias, bacias de acumulação, canalização de cursos de água e reflorestamento, julgue os itens subsecutivos. Para garantir a efetividade das obras de aprofundando do canal do rio, essas obras devem ser realizadas em trecho muito extenso. Esse tipo de obra resulta na elevação da declividade da linha de água e no aumento dos níveis a montante.
Julgue os itens seguintes, acerca de barragens, soleiras, órgãos extravasores e tomada de água. Em vertedores proporcionais, quanto maior for a relação entre o comprimento da soleira horizontal e a altura da soleira lateral, menores serão as vazões, para mesma carga hidráulica.
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. O fiscal poderá considerar que o piso está totalmente concluído, para fins de medição, tendo em vista que o rejunte é irrelevante na quantificação do serviço.
Por ocasião da fiscalização de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do canteiro de obras de uma construtora, foram realizadas as seguintes constatações: I o canteiro de obras possuía quarenta e cinco empregados; II segundo o cronograma físico, a duração da obra é de quatro meses; III o canteiro de obras não possui comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), mas possui uma comissão provisória de prevenção de acidentes; IV um operário não usava o equipamento de proteção individual (EPI) porque não tinha dinheiro para comprá-lo; V a empresa não possui programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT); VI o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) foi elaborado pelo engenheiro civil que atuava como
responsável técnico da obra; VII a construtora não elaborou programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) para aplicar no canteiro de obras. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Um dos documentos que compõem o PCMAT é o leiaute inicial do canteiro de obras, que inclui o dimensionamento das áreas de vivência.
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test). O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionasse três corpos de prova que serviriam para testar a resistência do concreto em laboratório para a concretagem de pilares de um andar da edificação com volume correspondente a 9 m 3 . Durante a concretagem da laje, para acelerar o adensamento do concreto, o encarregado colocou o vibrador de imersão em contato com
as paredes das fôrmas e ferragens já concretadas. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos. É recomendável que o encarregado encoste o vibrador de imersão nas ferragens já concretadas até que surja água na superfície da laje de concreto.
Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Independentemente do critério adotado para medição por parte da fiscalização, é correto afirmar que o serviço de assentamento do piso está atrasado.
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir. Se o gerente da obra for informado de que há falta de esquadrias no mercado e o fornecedor só garantir entrega para o dia dezesseis, o cronograma da obra atrasará seis dias.
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra. Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. A escavação, sendo parte do caminho crítico da obra, poderá gerar um acréscimo no cronograma de mais de um dia em consequência da chuva atípica.
Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Sendo a apropriação de serviços uma informação técnica, a ausência desta é motivo para a retenção da liberação do boletim de medição para fins de pagamento.
A tabela I apresenta uma ficha de composição de armação de pilar ou viga de concreto armado, que consta do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A tabela II mostra uma composição auxiliar do referido serviço. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. De acordo com os dados apresentados na composição da tabela I, o consumo de espaçadores é de um a cada 0,367 m de armadura.
Por ocasião da fiscalização de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do canteiro de obras de uma construtora, foram realizadas as seguintes constatações:
I o canteiro de obras possuía quarenta e cinco empregados; II segundo o cronograma físico, a duração da obra é de quatro meses; III o canteiro de obras não possui comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), mas possui uma comissão provisória de prevenção de acidentes; IV um operário não usava o equipamento de proteção individual (EPI) porque não tinha dinheiro para comprá-lo; V a empresa não possui programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT); VI o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) foi elaborado pelo engenheiro civil que atuava como responsável técnico da obra; VII a construtora não elaborou programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) para aplicar no canteiro de obras. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. O PCMAT não é obrigatório na situação apresentada, pois há menos de cinquenta empregados trabalhando no canteiro.
Por ocasião da fiscalização de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego nas instalações do canteiro de obras de uma construtora, foram realizadas as seguintes constatações: I o canteiro de obras possuía quarenta e cinco empregados; II segundo o cronograma físico, a duração da obra é de quatro meses; III o canteiro de obras não possui comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), mas possui uma comissão provisória de prevenção de acidentes; IV um operário não usava o equipamento de proteção individual (EPI) porque não tinha dinheiro para comprá-lo; V a empresa não possui programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (PCMAT); VI o programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) foi elaborado pelo engenheiro civil que atuava como responsável técnico da obra; VII a construtora não elaborou programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) para aplicar no canteiro de obras. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. O item IV poderia ser resolvido pelo empregador por meio do fornecimento do EPI, cujo valor poderia ser posteriormente descontado do salário do empregado.
Quando do estacionamento dos caminhões bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Ao iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Ainda assim, ele aceitou o lote porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações de projeto. Em seguida, pediu para o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão bomba, gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar o ensaio de abatimento (slump test). O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionasse três corpos de prova que serviriam para testar a resistência do concreto em laboratório para a concretagem de pilares de um andar da edificação com volume correspondente a 9 m 3 . Durante a concretagem da laje, para acelerar o adensamento do concreto, o encarregado colocou o vibrador de imersão em contato com as paredes das fôrmas e ferragens já concretadas. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos. O engenheiro deveria ter devolvido o lote devido à incompatibilidade do lacre do caminhão e o código na nota fiscal, por questões de segurança.
Considere que, utilizando-se da técnica PERT/CPM no planejamento das atividades de construção de uma casa, o engenheiro tenha montado o cronograma de Gantt e o diagrama de rede precedentes. Com base nessas informações e no cronograma e no diagrama apresentados, julgue os itens a seguir. Suponha que seja necessário fazer uma modificação no projeto do telhado e que, por isso, a atividade telhado se prolongue até o dia treze. Nessa situação, não haverá impacto para o prazo final da obra, pois há dois dias de folga para tal atividade.
Durante a construção de um prédio público, a execução das escavações das fundações foi prejudicada por chuvas de verão, cujo índice pluviométrico foi muito acima da média histórica, o que causou retrabalhos e atraso na execução da obra. O contratado registrou o fato no diário de obras e pleiteou um aditivo contratual
de dilação de prazo e aumento de custos, pois o serviço compunha o caminho crítico da programação da obra. Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Por se tratar apenas de escavação, não se justificariam tecnicamente custos de retrabalhos na situação apresentada.
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. É passível de sanção penal de detenção e multa construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.
Acerca dos aspectos gerais de fiscalização de obras, julgue os itens a seguir. O início da utilização de um empreendimento pelo contratante só poderá ser efetuado se for providenciada, após a conclusão dos serviços, a licença de operação (LO).
A respeito de lajes pré-moldadas treliçadas com lajotas de cerâmica, julgue os itens seguintes. A substituição das lajotas de cerâmica por isopor, além de permitido, reduz o peso próprio da estrutura.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao tratamento de água e de efluentes.
O uso do floco-decantador é indicado quando o escoamento é descontínuo e quando há variações significativas da vazão e da composição da água bruta.
Ao fiscalizar uma obra pública, o engenheiro exigiu do construtor, como condição de liberação do boletim de medição, a apropriação dos serviços executados no período. Tendo o responsável pela execução informado que a empresa havia executado apropriação apenas dos serviços significativos, e não de todos, o fiscal notificou a empresa e encaminhou o problema para o gestor do contrato, para que se iniciasse um processo de aplicação de penalidade. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. À fiscalização técnica da obra não compete a aplicação de penalidades.
No que se refere a programação e acompanhamento de obras, julgue os itens subsequentes. Para se alimentar o sistema de apropriação de custos dos serviços elencados em uma obra, a duração e a quantidade dos principais serviços são dados suficientes.
Os responsáveis pela fiscalização de uma obra identificaram que as portas de vidro temperado apresentavam dimensões divergentes das apresentadas no projeto, além de não possuírem os respectivos furos para instalação das ferragens. Verificaram também que o instalador do telhado havia argamassado as cumeeiras e os espigões. Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens. A fixação de cumeeiras e espigões com argamassa é inadequada, pois dificulta a manutenção do telhado.
Durante a concretagem de uma laje em concreto armado, o engenheiro responsável pela execução determinou que fosse salpicado sal grosso na superfície logo após seu adensamento, mediante vibração mecânica. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Por reter umidade, o sal grosso aplicado na superfície da laje contribui para a hidratação do concreto durante a cura
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue os itens subsecutivos. No caso de alteração dos serviços contratados, é facultada à fiscalização a antecipação do pagamento pela execução dos novos serviços, devendo ser elaborada a adequação do contrato.
Essa tabela representa uma ficha de composição de serviço de concretagem de paredes, oriunda do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). A partir dessas informações, julgue os próximos itens. De acordo com os valores dos coeficientes, conclui-se que a produtividade do servente é maior do que a do carpinteiro.
Julgue os itens subsequentes, relativos aos canais, túneis e bueiros. O bueiro esconso é aquele cujo eixo é ortogonal ao eixo da estrada. Comparado ao bueiro normal, ele gera um comprimento menor, quanto à esconsidade. Para esse tipo de bueiro, não é necessário detalhamento construtivo.
Julgue os itens a seguir, relativos a custos e encargos financeiros de uma empresa responsável por obras de edificação. Os encargos financeiros são os custos decorrentes de possíveis atrasos de pagamento.